Арбитражный суд отказал Минпромторгу в иске на 15, 8 млн о взыскании пени по государственному контракту

Как следует из материалов дела, Ответчик обязался выполнить ОКР для нужд заказчика в части этапа № 3 в срок до 12.11.2020 года. В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик в установленные сроки работу не выполнил, в связи с чем была начислена неустойка за период просрочки с 13.01.2021 по 15.03.2023 года в сумме 15.840.000 рублей.

Суд пришел к выводу, что Ответчик добросовестно подошёл к исполнению Договора, принял все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязательств. В то же время односторонние требования Истца (Заказчика) о внесении изменений в Техническое задание и в согласованную сторонами Программу испытаний привели к невозможности своевременного исполнения договора.

Заказчик (Истец), настаивая на смене площадки для проведения испытаний, основывался не на условиях Контракта и иных согласованных документах, а исключительно на позиции ВМФ РФ. Однако, суд подтвердил, ВМФ РФ не является ни стороной Контракта, ни каким-либо согласующим органом.

При таких обстоятельствах неустойка начислению и взысканию не подлежит.